根據《黑龍江省國資委出資企業陽光采購操作規則指引（試行）》及附錄《公開招標、邀請招標采購實施細則（試行）》的有關規定，對雞西市公共停車場充電樁建設項目進行公開招標。
1.項目概況與招標范圍
1.1項目名稱：雞西市公共停車場充電樁建設項目
1.2項目編號：0222GC20250434，HTCL-ZB-255108
1.3建設內容：充電樁設備安裝（含160KW直流一體式充電樁安裝11臺、480KW直流充電樁主機安裝33臺 、雙槍落地終端安裝91臺 、雙槍落地一體機32臺）、視頻監控 、路燈、雨棚 、限位器、線纜部分及電纜井等。
1.4質量標準：符合現行國家、行業及地方工程施工質量驗收標準以及相關專業驗收規范的合格標準。
1.5建設工期：60天，計劃開工日期2025年10月10日，計劃竣工日期2025年12月09日。（注：上述開、竣工日期僅作為編制投標文件的統一標準，實際開、竣工日期按建設工程施工合同相關條款規定執行）
1.6建設地點：雞西市（六區一縣）、虎林市及密山市
1.7招標范圍：工程量清單及施工圖紙所包含的全部施工內容（包括質保期內施工內容）
1.8本項目最高投標限價：3,679,731.90元
1.9標段劃分：本項目施工招標不劃分標段
2.投標人資格要求
2.1 投標人須具備建設行政主管部門頒發的電力工程施工總承包三級（含）及以上資質和國家能源管理機構頒發的承裝（修、試）三級（含）及以上資質，具有有效的營業執照，有效的安全生產許可證。
2.2 投標人擬派的項目經理須具有機電工程專業貳級或貳級以上注冊建造師執業資格，具備有效的安全生產考核合格B證，證企相符且未擔任其他在施建設工程項目的項目經理。提供近三個月2025年4月至投標截止期期間任意連續三個月本企業為其繳納養老保險的證明材料。
2.3其他人員要求：本項目至少配備技術負責人、施工員、質量員、安全員各一名。
2.4投標人、其法定代表人及其擬委任的項目經理近三年如有行賄犯罪行為（近三年是2022年1月1日至今，本次招標所稱“行賄犯罪行為”是指各級人民法院判決書中（以中國裁判文書網公布的為準）有判決投標人或其法定代表人或擬委任的項目經理犯行賄罪的情形），其投標將被否決。
2.5投標人、其法定代表人及其擬委任的項目經理如被最高人民法院在"信用中國"網站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被執行人名單，對屬于失信被執行人的投標人，其投標將被否決。
2.6與招標人存在利害關系可能影響招標公正性的法人、其他組織或者個人，不得參加投標；單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位，不得同時參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標。
2.7本項目不接受聯合體投標。
3.采購文件的獲取
凡有意參加的供應商，請于2025年9月8日20時 至2025年9月13日20時（北京時間）登錄黑龍江陽光采購服務平臺（www.ljygcg.com），按要求進行實名會員注冊及選擇項目報名、獲取采購文件。采購文件線上免費獲取，報名成功后即可下載采購文件。本項目無需供應商辦理CA鎖。
4.系統使用費
4.1系統使用費由系統服務商江蘇易交易信息科技有限公司收取，每標段/包次300元，交納后不予退還。
4.2系統使用費到賬截止時間為2025年9月13日20時（北京時間）。
4.3系統使用費由江蘇易交易信息科技有限公司出具電子發票，供應商可登錄系統自行下載。
4.4系統使用費咨詢電話：400-828-0799/400-828-9082（北京時間9:00-19:30）。
注：供應商應當通過會員注冊時綁定的銀行賬戶，采取網上銀行支付、手機銀行支付或銀行柜臺轉賬的方式，將系統使用費按時足額匯入系統提示的銀行賬戶。供應商自行登錄系統賬號獲取系統使用費的交納賬號信息，每個項目及每個項目所劃分包次/標段的賬號均不相同；每個供應商收到的賬號均不相同。以其它方式交納或第三方代交均無效。系統使用費未在規定時間到賬、未交納到系統提示賬號或無效交納的，該供應商無法進行后續操作/評審。（詳見招標公告下方附件《供應商系統操作指南》）
5.投標保證金
5.1投標保證金金額：30000元（大寫：叁萬元整）
5.2投標保證金到賬截止時間：2025年9月29日9時
5.3投標保證金交納方式：按黑龍江陽光采購服務平臺系統提示交納，以資金到賬為準。
注：供應商應當通過會員注冊時綁定的銀行賬戶，采取網上銀行支付、手機銀行支付或銀行柜臺轉賬的方式，將投標保證金按時足額匯入系統發送的銀行賬戶。供應商自行登錄賬號獲取投標保證金的交納賬號信息，每個項目及每個項目所劃分包次/標段的賬號均不相同；每個供應商收到的賬號均不相同。以其他方式交納或第三方代交均無效。投標保證金未在規定時間到賬、未交納到系統提示賬號或無效交納的，其投標文件將被視為無效。（詳見招標公告下方附件《供應商系統操作指南》）
6.投標文件的遞交
6.1投標文件遞交的截止時間（投標截止時間，下同）：2025年9月29日9：00
6.2遞交投標文件的地點：黑龍江省招標有限公司（哈爾濱市南崗區漢水路180號）二樓會議室
6.3逾期送達的或者未送達指定地點的投標文件，采購人不予受理。
7.開標/評審時間及地點
7.1開標/評審時間：2025年9月29日09：00
7.2開標/評審地點：黑龍江省招標有限公司（哈爾濱市南崗區漢水路180號）二樓會議室
8.發布公告的媒介
本公告在在黑龍江陽光采購服務平臺(http://www.ljygcg.com)、中國招標投標公共服務平臺（http://www.cebpubservice.com/）；中招聯合招標采購平臺（http://www.365trade.com.cn/）平臺發布，其它網址轉載無效。
9.聯系方式
招 標 人：雞西市鴻盛水利管理服務有限公司
地 址：雞西市雞冠區文化路27號
聯 系 人：劉先生
電 話：0467-6205988
代理機構：黑龍江省招標有限公司
地 址：哈爾濱市南崗區漢水路180號
聯 系 人：趙盛旭、張婧羽
電 話：0451-82364715 82364697
業務監督：黑龍江省招標有限公司風控合規部
業務監督電話：0451-82364723
1.項目概況與招標范圍
1.1項目名稱：雞西市公共停車場充電樁建設項目
1.2項目編號：0222GC20250434，HTCL-ZB-255108
1.3建設內容：充電樁設備安裝（含160KW直流一體式充電樁安裝11臺、480KW直流充電樁主機安裝33臺 、雙槍落地終端安裝91臺 、雙槍落地一體機32臺）、視頻監控 、路燈、雨棚 、限位器、線纜部分及電纜井等。
1.4質量標準：符合現行國家、行業及地方工程施工質量驗收標準以及相關專業驗收規范的合格標準。
1.5建設工期：60天，計劃開工日期2025年10月10日，計劃竣工日期2025年12月09日。（注：上述開、竣工日期僅作為編制投標文件的統一標準，實際開、竣工日期按建設工程施工合同相關條款規定執行）
1.6建設地點：雞西市（六區一縣）、虎林市及密山市
1.7招標范圍：工程量清單及施工圖紙所包含的全部施工內容（包括質保期內施工內容）
1.8本項目最高投標限價：3,679,731.90元
1.9標段劃分：本項目施工招標不劃分標段
2.投標人資格要求
2.1 投標人須具備建設行政主管部門頒發的電力工程施工總承包三級（含）及以上資質和國家能源管理機構頒發的承裝（修、試）三級（含）及以上資質，具有有效的營業執照，有效的安全生產許可證。
2.2 投標人擬派的項目經理須具有機電工程專業貳級或貳級以上注冊建造師執業資格，具備有效的安全生產考核合格B證，證企相符且未擔任其他在施建設工程項目的項目經理。提供近三個月2025年4月至投標截止期期間任意連續三個月本企業為其繳納養老保險的證明材料。
2.3其他人員要求：本項目至少配備技術負責人、施工員、質量員、安全員各一名。
2.4投標人、其法定代表人及其擬委任的項目經理近三年如有行賄犯罪行為（近三年是2022年1月1日至今，本次招標所稱“行賄犯罪行為”是指各級人民法院判決書中（以中國裁判文書網公布的為準）有判決投標人或其法定代表人或擬委任的項目經理犯行賄罪的情形），其投標將被否決。
2.5投標人、其法定代表人及其擬委任的項目經理如被最高人民法院在"信用中國"網站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被執行人名單，對屬于失信被執行人的投標人，其投標將被否決。
2.6與招標人存在利害關系可能影響招標公正性的法人、其他組織或者個人，不得參加投標；單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位，不得同時參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標。
2.7本項目不接受聯合體投標。
3.采購文件的獲取
凡有意參加的供應商，請于2025年9月8日20時 至2025年9月13日20時（北京時間）登錄黑龍江陽光采購服務平臺（www.ljygcg.com），按要求進行實名會員注冊及選擇項目報名、獲取采購文件。采購文件線上免費獲取，報名成功后即可下載采購文件。本項目無需供應商辦理CA鎖。
4.系統使用費
4.1系統使用費由系統服務商江蘇易交易信息科技有限公司收取，每標段/包次300元，交納后不予退還。
4.2系統使用費到賬截止時間為2025年9月13日20時（北京時間）。
4.3系統使用費由江蘇易交易信息科技有限公司出具電子發票，供應商可登錄系統自行下載。
4.4系統使用費咨詢電話：400-828-0799/400-828-9082（北京時間9:00-19:30）。
注：供應商應當通過會員注冊時綁定的銀行賬戶，采取網上銀行支付、手機銀行支付或銀行柜臺轉賬的方式，將系統使用費按時足額匯入系統提示的銀行賬戶。供應商自行登錄系統賬號獲取系統使用費的交納賬號信息，每個項目及每個項目所劃分包次/標段的賬號均不相同；每個供應商收到的賬號均不相同。以其它方式交納或第三方代交均無效。系統使用費未在規定時間到賬、未交納到系統提示賬號或無效交納的，該供應商無法進行后續操作/評審。（詳見招標公告下方附件《供應商系統操作指南》）
5.投標保證金
5.1投標保證金金額：30000元（大寫：叁萬元整）
5.2投標保證金到賬截止時間：2025年9月29日9時
5.3投標保證金交納方式：按黑龍江陽光采購服務平臺系統提示交納，以資金到賬為準。
注：供應商應當通過會員注冊時綁定的銀行賬戶，采取網上銀行支付、手機銀行支付或銀行柜臺轉賬的方式，將投標保證金按時足額匯入系統發送的銀行賬戶。供應商自行登錄賬號獲取投標保證金的交納賬號信息，每個項目及每個項目所劃分包次/標段的賬號均不相同；每個供應商收到的賬號均不相同。以其他方式交納或第三方代交均無效。投標保證金未在規定時間到賬、未交納到系統提示賬號或無效交納的，其投標文件將被視為無效。（詳見招標公告下方附件《供應商系統操作指南》）
6.投標文件的遞交
6.1投標文件遞交的截止時間（投標截止時間，下同）：2025年9月29日9：00
6.2遞交投標文件的地點：黑龍江省招標有限公司（哈爾濱市南崗區漢水路180號）二樓會議室
6.3逾期送達的或者未送達指定地點的投標文件，采購人不予受理。
7.開標/評審時間及地點
7.1開標/評審時間：2025年9月29日09：00
7.2開標/評審地點：黑龍江省招標有限公司（哈爾濱市南崗區漢水路180號）二樓會議室
8.發布公告的媒介
本公告在在黑龍江陽光采購服務平臺(http://www.ljygcg.com)、中國招標投標公共服務平臺（http://www.cebpubservice.com/）；中招聯合招標采購平臺（http://www.365trade.com.cn/）平臺發布，其它網址轉載無效。
9.聯系方式
招 標 人：雞西市鴻盛水利管理服務有限公司
地 址：雞西市雞冠區文化路27號
聯 系 人：劉先生
電 話：0467-6205988
代理機構：黑龍江省招標有限公司
地 址：哈爾濱市南崗區漢水路180號
聯 系 人：趙盛旭、張婧羽
電 話：0451-82364715 82364697
業務監督：黑龍江省招標有限公司風控合規部
業務監督電話：0451-82364723