西安郵電大學屋頂分布式光伏發(fā)電項目項目建筑工程采購項目招標公告
1.招標條件
西安郵電大學長安校區(qū)屋頂分布式光伏發(fā)電項目，項目業(yè)主為西安光合綠創(chuàng)新能源開發(fā)有限公司，資金已落實。其中EPC工程總承包項目包含的 建筑 工程分包已得到業(yè)主認可，具備招標條件，，現(xiàn)對該項目進行公開招標,凡具備承擔本項目的資質條件、能力和信譽且有意投標的企業(yè)法人，均可向招標人獲取招標文件參與本項目投標。
2.項目概況與招標范圍
2.1 建設地點
建設地點位于 陜西省西安市西安郵電大學長安校區(qū)。
2.2 工程概況及標段概況
西安郵電大學屋頂光伏發(fā)電項目位于陜西省西安市西安郵電大學長安校區(qū)，地理坐標為東經 108.901307°、北緯 34.153072°，利用學校閑置屋面建設分布式光伏電站；本項目分兩個標段建設，直流側安裝總容量約為 10.35MWp，交流側額定總容量約為 9.68MW。屋頂的主要類型為混凝土屋面，采用光伏陽光棚、陣列式的安裝方式，共安裝 650Wp 單晶單面 N 型 BC 組件和 650Wp 單晶雙面 N 型 BC 組件共 15927 塊，98 臺 110KW 組串式逆變器，5 臺箱變。采用“自發(fā)自用，余電上網”模式，在郵電大學西區(qū)電力中心西側設置預制艙，分別與長郵電及南唐線并網連接。其中一標段
本標段為建筑工程，包括：基礎教學樓，學術交流中心，車庫綜合樓，醫(yī)療中心，旭日餐廳，通訊樓，長智公寓（1#~6#），長思公寓（1#~7#），超市。教學實驗樓，東區(qū)宿舍樓（1#-7#），1#實驗樓，2#實驗樓，3#實驗樓，圖書館，洗澡堂，鍋爐房（西區(qū)），醫(yī)療中心。
2.3 工期要求
西安郵電大學長安校區(qū)屋頂分布式光伏發(fā)電項目建筑工程標段專業(yè)分包計劃開工日期：2025年12月5日（具體開工時間以招標人指令為準），計劃完工日期2025年12月31日完工，合同工期總日歷天數為25天。
2.4 質量要求
西安郵電大學屋頂分布式光伏發(fā)電項目建筑工程 質量要求：技術標準符合國家或行業(yè)標準要求的高質量的 設計、供貨、施工及其相應的服務，當標準有沖突時，按較高標準執(zhí)行。還應符合國家有關工程質量、安全、衛(wèi)生、消防、環(huán)保等方面的強制性標準條文的規(guī)定。
2.5 招標范圍
本次招標工程為西安郵電大學屋頂分布式光伏發(fā)電項目建筑工程，承包范圍包括（但不限于）：
(1)樹木移栽，設備基礎施工，電纜溝開挖與回填，電纜標識安裝，電纜井砌筑，柱腳防水施工，屋面防水（修補）施工，空調專線改造，屋面覆土清理（圍擋搭設），屋面花架粱拆除，垃圾外運，校內綠化恢復，消防設備采購與安裝等（具體范圍以施工圖紙及本合同附件A合同價格表為準）
(2)提供工程施工、安裝所用材料或設備的采購(合同規(guī)定由采購人提供的除外)、 催交、運輸、保險、接車、卸車、二次倒運、到貨驗收、性能試驗、倉儲保管、成品保護 等 ；
(3)涉及到各項試驗檢測、調試、施工協(xié)調、驗收、消缺處理、竣工驗收直至移交 給發(fā)包人的全部工作以及質保期服務等；
(4)施工區(qū)域的治安、保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生、安全文明施工管理及施工生活區(qū)的警衛(wèi)和 公共物業(yè)管理；
(5)為完成承建工程項目所需的所有施工輔助工程建設、運行、維護、拆除、清場 等；
(6)搜集、整理承建工程項目的全部檔案資料并負責整理移交；
(7)竣工圖紙的編制；
（8）即便在采購范圍內沒有載明，但實際證明是確保項目建設、驗收、投產和順利移交所必須的，仍然在承包人應承擔的工作范圍內。
詳見招標文件技術條款。
3.投標人資格要求
3.1企業(yè)要求
3.1.1企業(yè)資質要求：投標人必須具有中華人民共和國獨立法人資格、安全生產許可證、增值稅一般納稅人資格、具有建筑工程施工總承包三級及以上資質，具有完備的質量保證體系，并通過質量管理體系認證、環(huán)境管理體系認證、職業(yè)健康安全管理體系認證
3.1.2企業(yè)資產（財務要求）： 近三年財務狀況（2022年、2023年、2024年）良好、且無虧損
3.1.3 企業(yè)主要人員要求：
（1） 項目經理資格要求：具有二級及以上注冊建造師職業(yè)資格證書（建筑工程專業(yè)）、具備有效的安全生產考核證書（B證），至少擔任過1個類似工程項目經理，且未擔任其他在建工程項目的項目經理
（2）項目技術負責人的資格要求： 具有中級及以上職稱
（3）項目安全生產管理人員的資格要求： 專職安全負責人具有安全生產考證書（C證），滿足現(xiàn)場施工需求，且注冊在本單位
（4）項目質量管理負責人人員的資格要求： 人員數量及資格證書滿足項目需要
3.1.4 企業(yè)工程業(yè)績要求： 近3年內具有不得少于1項類似工程業(yè)績及經驗 ，且合同額不少于500萬
3.1.5 企業(yè)資信要求：
（1）具有良好的銀行資信和商業(yè)信譽,沒有處于被責令停業(yè)，財產被接管、凍結及破產狀態(tài)；
（2）投標人在近3年無違法、違紀事件、無質量和安全生產責任事故等發(fā)生；
（3）串標或其他違法行為廢標的不允許再次參與投標；
（4）不被最高人民法院在“信用中國”網站（www.cerditchina,gov.cn）或各級信用信息共享平臺中列入失信被執(zhí)行人名單；財務賬戶以及主要資產未被凍結、未被查封的(查詢網址：http://wenshu.court.gov.cn/)；
（5）未被法院列為被執(zhí)行人（查詢網址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已經履行完畢相應生效判決確定的義務的；（被法院列為被執(zhí)行人（查詢網址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/）。）
3.2其他要求
3.2.1本次招標不接受聯(lián)合體投標。
/
4.招標文件的獲取
4.1 凡滿足本公告規(guī)定投標人資格要求的并有意參加的潛在投標人，請于2025年11月10日17時00分前下載采購文件；
欲購買招標文件的投標人請聯(lián)系辦理供應商會員事宜,開通后根據招標公告的相應說明在線完成招標文件的
購買!為保證您能夠順利投標，具體要求及購買標書流程請聯(lián)系 010-68818478
詳情請咨詢
聯(lián)系人：劉工
手機：13681557910 (微信同號)
郵箱：1490789738@qq.com
1.招標條件
西安郵電大學長安校區(qū)屋頂分布式光伏發(fā)電項目，項目業(yè)主為西安光合綠創(chuàng)新能源開發(fā)有限公司，資金已落實。其中EPC工程總承包項目包含的 建筑 工程分包已得到業(yè)主認可，具備招標條件，，現(xiàn)對該項目進行公開招標,凡具備承擔本項目的資質條件、能力和信譽且有意投標的企業(yè)法人，均可向招標人獲取招標文件參與本項目投標。
2.項目概況與招標范圍
2.1 建設地點
建設地點位于 陜西省西安市西安郵電大學長安校區(qū)。
2.2 工程概況及標段概況
西安郵電大學屋頂光伏發(fā)電項目位于陜西省西安市西安郵電大學長安校區(qū)，地理坐標為東經 108.901307°、北緯 34.153072°，利用學校閑置屋面建設分布式光伏電站；本項目分兩個標段建設，直流側安裝總容量約為 10.35MWp，交流側額定總容量約為 9.68MW。屋頂的主要類型為混凝土屋面，采用光伏陽光棚、陣列式的安裝方式，共安裝 650Wp 單晶單面 N 型 BC 組件和 650Wp 單晶雙面 N 型 BC 組件共 15927 塊，98 臺 110KW 組串式逆變器，5 臺箱變。采用“自發(fā)自用，余電上網”模式，在郵電大學西區(qū)電力中心西側設置預制艙，分別與長郵電及南唐線并網連接。其中一標段
本標段為建筑工程，包括：基礎教學樓，學術交流中心，車庫綜合樓，醫(yī)療中心，旭日餐廳，通訊樓，長智公寓（1#~6#），長思公寓（1#~7#），超市。教學實驗樓，東區(qū)宿舍樓（1#-7#），1#實驗樓，2#實驗樓，3#實驗樓，圖書館，洗澡堂，鍋爐房（西區(qū)），醫(yī)療中心。
2.3 工期要求
西安郵電大學長安校區(qū)屋頂分布式光伏發(fā)電項目建筑工程標段專業(yè)分包計劃開工日期：2025年12月5日（具體開工時間以招標人指令為準），計劃完工日期2025年12月31日完工，合同工期總日歷天數為25天。
2.4 質量要求
西安郵電大學屋頂分布式光伏發(fā)電項目建筑工程 質量要求：技術標準符合國家或行業(yè)標準要求的高質量的 設計、供貨、施工及其相應的服務，當標準有沖突時，按較高標準執(zhí)行。還應符合國家有關工程質量、安全、衛(wèi)生、消防、環(huán)保等方面的強制性標準條文的規(guī)定。
2.5 招標范圍
本次招標工程為西安郵電大學屋頂分布式光伏發(fā)電項目建筑工程，承包范圍包括（但不限于）：
(1)樹木移栽，設備基礎施工，電纜溝開挖與回填，電纜標識安裝，電纜井砌筑，柱腳防水施工，屋面防水（修補）施工，空調專線改造，屋面覆土清理（圍擋搭設），屋面花架粱拆除，垃圾外運，校內綠化恢復，消防設備采購與安裝等（具體范圍以施工圖紙及本合同附件A合同價格表為準）
(2)提供工程施工、安裝所用材料或設備的采購(合同規(guī)定由采購人提供的除外)、 催交、運輸、保險、接車、卸車、二次倒運、到貨驗收、性能試驗、倉儲保管、成品保護 等 ；
(3)涉及到各項試驗檢測、調試、施工協(xié)調、驗收、消缺處理、竣工驗收直至移交 給發(fā)包人的全部工作以及質保期服務等；
(4)施工區(qū)域的治安、保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生、安全文明施工管理及施工生活區(qū)的警衛(wèi)和 公共物業(yè)管理；
(5)為完成承建工程項目所需的所有施工輔助工程建設、運行、維護、拆除、清場 等；
(6)搜集、整理承建工程項目的全部檔案資料并負責整理移交；
(7)竣工圖紙的編制；
（8）即便在采購范圍內沒有載明，但實際證明是確保項目建設、驗收、投產和順利移交所必須的，仍然在承包人應承擔的工作范圍內。
詳見招標文件技術條款。
3.投標人資格要求
3.1企業(yè)要求
3.1.1企業(yè)資質要求：投標人必須具有中華人民共和國獨立法人資格、安全生產許可證、增值稅一般納稅人資格、具有建筑工程施工總承包三級及以上資質，具有完備的質量保證體系，并通過質量管理體系認證、環(huán)境管理體系認證、職業(yè)健康安全管理體系認證
3.1.2企業(yè)資產（財務要求）： 近三年財務狀況（2022年、2023年、2024年）良好、且無虧損
3.1.3 企業(yè)主要人員要求：
（1） 項目經理資格要求：具有二級及以上注冊建造師職業(yè)資格證書（建筑工程專業(yè)）、具備有效的安全生產考核證書（B證），至少擔任過1個類似工程項目經理，且未擔任其他在建工程項目的項目經理
（2）項目技術負責人的資格要求： 具有中級及以上職稱
（3）項目安全生產管理人員的資格要求： 專職安全負責人具有安全生產考證書（C證），滿足現(xiàn)場施工需求，且注冊在本單位
（4）項目質量管理負責人人員的資格要求： 人員數量及資格證書滿足項目需要
3.1.4 企業(yè)工程業(yè)績要求： 近3年內具有不得少于1項類似工程業(yè)績及經驗 ，且合同額不少于500萬
3.1.5 企業(yè)資信要求：
（1）具有良好的銀行資信和商業(yè)信譽,沒有處于被責令停業(yè)，財產被接管、凍結及破產狀態(tài)；
（2）投標人在近3年無違法、違紀事件、無質量和安全生產責任事故等發(fā)生；
（3）串標或其他違法行為廢標的不允許再次參與投標；
（4）不被最高人民法院在“信用中國”網站（www.cerditchina,gov.cn）或各級信用信息共享平臺中列入失信被執(zhí)行人名單；財務賬戶以及主要資產未被凍結、未被查封的(查詢網址：http://wenshu.court.gov.cn/)；
（5）未被法院列為被執(zhí)行人（查詢網址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已經履行完畢相應生效判決確定的義務的；（被法院列為被執(zhí)行人（查詢網址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/）。）
3.2其他要求
3.2.1本次招標不接受聯(lián)合體投標。
/
4.招標文件的獲取
4.1 凡滿足本公告規(guī)定投標人資格要求的并有意參加的潛在投標人，請于2025年11月10日17時00分前下載采購文件；
欲購買招標文件的投標人請聯(lián)系辦理供應商會員事宜,開通后根據招標公告的相應說明在線完成招標文件的
購買!為保證您能夠順利投標，具體要求及購買標書流程請聯(lián)系 010-68818478
詳情請咨詢
聯(lián)系人：劉工
手機：13681557910 (微信同號)
郵箱：1490789738@qq.com