國能白水一期5萬千瓦、二期15萬千瓦風電項目EPC總承包工程已獲批準建設，項目建設單位為國能（白水）新能源有限公司，建設資金已落實。凡具備承擔本項目的資質條件、能力和信譽且有意投標的企業法人，均可向招標人報名獲取招標文件參與本項目投標。
2.項目概況與招標范圍
2.1 建設地點
建設地點位于 陜西省 ，具體位于 渭南市白水縣 。
2.2 工程概況及標段概況
工程概況：國能白水一期5萬千瓦、二期15萬千瓦風電項目EPC總承包工程（以下簡稱“本項目”或“本工程”），本項目分兩期實施，兩期同時開工，其中一期5萬千瓦風電項目擬安裝8臺單機容量為6.25MW的風力發電機組，二期15萬千瓦風電項目擬安裝24臺單機容量6.25MW的風力發電機組；國能白水一期5萬千瓦風電項目與國能白水二期15萬千瓦風電項目合建一座110kV升壓站（終期規劃預留三期設備位置），以一回110kV送出線路接入330kV變電站。
標段概況：包括但不限于本工程風力發電廠升壓站至接入對側電網變電站的110kV輸電線路工程及對側電網變電站間隔擴建的所有勘察設計（含評審并取得評審意見，包括但不限于完成工作所需要的項目地質詳細勘察、初步設計、施工圖設計、竣工圖編制，送出線路設計審查需發包人參與）；設備和材料的采購、試驗檢驗、催交、運輸、保險、接車、卸車、二次倒運、到貨驗收、性能試驗、倉儲保管、印花稅、水利基金等，建筑安裝工程施工、調試、試運、性能試驗檢測、直至驗收交付生產、以及在質量保修期內的消缺、維保服務等全部工作，并按照工期要求和合同規定達到標準并移交投運；送出線路工程的建安工程施工、設備及系統調試、相關檢測及工程驗收（包括規劃、國土、水保、電力、水利、林草、消防、文物、職業衛生、安全設施、環保、檔案等專項驗收、竣工驗收及相關部門的驗收批文或備案回執）、質量保證期內的維保服務（含電網公司收取的首年運維費用）等所有工作；線路穿（跨）越、設施遷移遷建的所有費用及臨時征用地（或永久占地）手續辦理、一次性賠償等費用；臨時道路、青賠及土地復墾施工；跨越、穿越合規手續辦理及施工；負責（委托）進行各項保護的定值計算并承擔相關費用；包括竣工及過程資料編制、出具線路試驗報告，與110kV送出線土建施工、設備材料采購進場、安裝等施工有關的外部單位、村民及村鎮、政府的協調有關事項并承擔相關費用。
2.3 工期要求
國能白水一期5萬千瓦、二期15萬千瓦風電項目110kV送出線路工程專業分包計劃于 2025年12月 25 日開工， 2026年 1 月 25 日完工。具體開工時間以開工令為準，總工期不變，完工時間相應順延。
2.4 質量要求
國能白水一期5萬千瓦、二期15萬千瓦風電項目EPC總承包工程110kV送出線路工程專業分包質量要求： 符合國家及行業現行相關標準（詳見技術條款），建設質量滿足國家、行業強制性條文要求，達到設計標準。
2.5 招標范圍
本次招標工程為 國能白水一期5萬千瓦、二期15萬千瓦風電項目EPC總承包工程110kV送出線路工程專業分包，承包范圍包括（但不限于）：110kV送出線路工程內容：包括但不限于本工程風力發電廠升壓站至接入對側電網變電站的110kV輸電線路工程及對側電網變電站間隔擴建的所有勘察設計（含評審并取得評審意見，包括但不限于完成工作所需要的項目地質詳細勘察、初步設計、施工圖設計、竣工圖編制，送出線路設計審查需發包人參與）；設備和材料的采購、試驗檢驗、催交、運輸、保險、接車、卸車、二次倒運、到貨驗收、性能試驗、倉儲保管、印花稅、水利基金等，建筑安裝工程施工、調試、試運、性能試驗檢測、直至驗收交付生產、以及在質量保修期內的消缺、維保服務等全部工作，并按照工期要求和合同規定達到標準并移交投運；送出線路工程的建安工程施工、設備及系統調試、相關檢測及工程驗收（包括規劃、國土、水保、電力、水利、林草、消防、文物、職業衛生、安全設施、環保、檔案等專項驗收、竣工驗收及相關部門的驗收批文或備案回執）、質量保證期內的維保服務（含電網公司收取的首年運維費用）等所有工作；線路穿（跨）越、設施遷移遷建的所有費用及臨時征用地（或永久占地）手續辦理、一次性賠償等費用；臨時道路、青賠及土地復墾施工；跨越、穿越合規手續辦理及施工；負責（委托）進行各項保護的定值計算并承擔相關費用；包括竣工及過程資料編制、出具線路試驗報告，與110kV送出線土建施工、設備材料采購進場、安裝等施工有關的外部單位、村民及村鎮、政府的協調有關事項并承擔相關費用；除甲供材料表外其余涉及的全部設備材料。
本工程在施工期間，若遇建設單位投資
決策導致項目停建，發包人與建設單位EPC總承包合同解除，甲乙雙方合同則自行解除。
3.投標人資格要求
3.1企業要求
3.1.1企業資質要求：
（1）投標人必須具有中華人民共和國獨立法人資格、安全生產許可證、增值稅一般納稅人資格。
（2）投標人須具有中華人民共和國獨立法人資格，并提供有效的輸變電工程專業承包三級及以上等級資質證書或承裝（修、試）電力設施許可證書（其中：承裝三級、承試三級及以上）和有效的安全生產許可證。
注：承裝（修、試）電力設施許可證書根據《國家能源局關于做好承裝（修、試）電力設施許可證換領和延續工作的通知》，投標人證件提供為未換發前的要求等級為承裝三級、承試三級及以上，如為換發后證件，要求等級為承裝二級、承試二級及以上。
3.1.2企業資產（財務要求）： 近3年財務會計報表（2022-2024年）
3.1.3 企業主要人員要求：
（1）項目經理資格要求： 一級建造師(機電工程)證書，安全B證；項目經理須至少具有 1 個 110kV 及以上輸電線施工工程項目經理的經歷,投標人須提供能證明項目經理業績的合同，若合同中無項目經理姓名，須提供對應的驗收證明或用戶證明等有蓋章的證明材料（須含工程名稱、項目經理及單位名稱）。
（2）施工負責人的資格要求：（1）投標人須提供擬任施工負責人有效的二級及以上建造師執業資格注冊證書（機電工程專業）和有效的安全生產考核合格證（B類）。
施工負責人須至少具有1個擔任110kV及以上輸電線路施工負責人（或項目經理）的經歷，投標人須提供能證明施工負責人業績的合同，若合同中無施工負責人姓名，須提供對應的驗收證明或用戶證明等有蓋章的證明材料（須含工程名稱、施工負責人及單位名稱）。
（3）項目技術負責人的資格要求： 二級建造師(機電工程)執業資格證書或中級專業技術職稱及以上；
（4）項目安全生產管理人員的資格要求： 安全C證；
（5）項目質量管理負責人人員的資格要求： 質量員證
3.1.4 企業工程業績要求： 2020年12月至2025年12月（以合同簽訂時間為準），投標人須至少具有110kV及以上輸電線路工程施工的合同業績2份，且均已完工。投標人須提供能證明本次招標業績要求的合同和對應的用戶證明掃描件，合同掃描件須至少包含：合同買賣雙方蓋章頁、合同簽訂時間和業績要求中的關鍵信息頁；用戶證明須由最終用戶蓋章，可以是驗收證明、使用證明、回訪記錄或其他能證明合同標的物已完工的材料（若合同招標人不是最終用戶，合同招標人獲取的最終用戶證明也可）。
3.1.5 企業資信要求：
（1）具有良好的銀行資信和商業信譽,沒有處于被責令停業，財產被接管、凍結及破產狀態；
（2）投標人在近3年無違法、違紀事件、無質量和安全生產責任事故等發生；
（3）串標或其他違法行為廢標的不允許再次參與投標；
（4）不被最高人民法院在“信用中國”網站（www.cerditchina,gov.cn）或各級信用信息共享平臺中列入失信被執行人名單；財務賬戶以及主要資產未被凍結、未被查封的(查詢網址：http://wenshu.court.gov.cn/)；
（5）未被法院列為被執行人（查詢網址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已經履行完畢相應生效判決確定的義務的；（被法院列為被執行人（查詢網址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），招標人認為可能影響本招標項目執行且不能提供已經履行完畢相應生效判決確定的義務的。）
3.2其他要求
3.2.1本次招標不接受聯合體投標。
3.2.2投標人必須考慮固定場所與人員組建項目部，其中必須健全安全管理、質量管理體系，并成立管理機構，安全管理必須滿足《中國電力建設集團有限公司分包安全管理實施細則》的要求，見招標文件合同范本附件J。
4.招標文件的獲取
凡符合上述資質條件要求的，請于 2025 年12月 2 日上午10:00時至2025年 12 月 9 日下午17:00時（北京時間）報名
詳情請咨詢聯系人：劉工
手機：13681557910 (微信同號)
郵箱：1490789738@qq.com
欲購買招標文件的投標人請聯系辦理供應商會員事宜,開通后根據招標公告的相應說明完成招標文件的
購買!為保證您能夠順利投標，具體要求及購買標書流程請聯系 010-68818478